水利工程施工条约（范本）/条约书（协议书）（样本）2019最新

本文摘要：条约编号：_______________发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务凭据执法划定发包人应管理执法划定由其管理的许可、批准或存案，包罗但不限于建设用地计划许可证、建设工程计划许可证、建设工程施工许可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中断门路交通、暂时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人管理执法划定的有关施工证件和批件。若发包人因未能实时管理完毕前述许可、批准或存案，由发包人负担由此增加的用度和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

条约编号：_______________发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务凭据执法划定发包人应管理执法划定由其管理的许可、批准或存案，包罗但不限于建设用地计划许可证、建设工程计划许可证、建设工程施工许可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中断门路交通、暂时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人管理执法划定的有关施工证件和批件。若发包人因未能实时管理完毕前述许可、批准或存案，由发包人负担由此增加的用度和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

凭据《中华人民共和国条约法》和《修建安装工程承包条约条例》有关划定，联合本工程详细情况，经双方协商一致签订本条约，以资配合遵守。第一条　工程概况一、工程名称：工程所在：工程内容：质量品级：必须保证及格，争创优良。条约价款：（详见工程预算表）二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）三、工程期限：开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的划定当因实际竣工日期简直认发生纠纷时，可以以相关划定参照详细情形：工程经竣工验收及格的，以承包人提交竣工验收申请陈诉之日为实际竣工日期，并在工程吸收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请陈诉42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程吸收证书的，以提交竣工验收申请陈诉的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日；总日历工期：______天。

第二条　图纸一、图纸提供套数：_____套；二、图纸提供日期：________年____月____日；第三条　双方一般责任一、甲方驻工地代表：姓名：_________；联系电话：________________。二、乙方驻工地代表：姓名：_________；联系电话：________________。

三、甲方事情1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并举行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量举行监视、检查、签证。并到场各阶段的验收事情，卖力设计图纸的处置惩罚，设计变换的签证。

3、审核乙方工程进度月报。4、协助施工单元调整与当地各单元的纠纷。

5、审查认可工程决算，组织工程验收。6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、质料和工程设备举行检查和磨练。

若发现不及格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方卖力。四、乙方事情1、乙方与甲方签订条约后，乙方不得转包。

如果承包单元擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应负担违约责任。2、程项目司理必须常驻工地（每月不得少于22天），配合甲方施工技术人员处置惩罚息争决有关工程事宜。3、程施工前，体例施工组织设计，组织施工治理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。4、乙方必须宁静施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行负担，甲方不负任何责任。

5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度（包罗工程量和形象进度）。6、乙方应按水利工程质量验评尺度对工程质量举行自我评定，建设方复核，质检单元审定。风险提示：工程质量未切合尺度的归责因发包人原因造成工程质量未到达条约约定尺度的，由发包人负担由此增加的用度和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未到达条约约定尺度的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达条约约定的尺度为止，并由承包人负担由此增加的用度和（或）延误的工期。第四条　工程质量一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范举行施工；甲方施工技术卖力人有权对施工质量举行监视、检查，对不及格的部门有权提出返工要求，乙方必须听从。二、乙方应建设和健全质量保证体系。

在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建设完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程使用的质料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，举行全历程的质量检查，作好质量检查记载，并向甲方递交自检陈诉。四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证及格证书，并经州水利工程质量监视站认可，方可从事质量检测事情，检测人员必须持证上岗。

五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备笼罩条　件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场磨练，认可签证后，乙刚刚能举行笼罩，举行下一道工序施工。甲方代表未定时检检验收，乙方质量磨练部门磨练确认及格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予认可并管理磨练及格手续。如提出异议，经复查及格者，其用度由甲方卖力；不及格者，由乙方卖力，因此造成工期损失由责任方卖力。

第五条　条约价款一、修建工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。二、本条约工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并获得甲方认可的工程量（经甲、乙双方协商决议，松动爆破土方按总压坝取土方量的______%计，闸阀结算价钱以购置发票为准）。三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额体例出综合单价，需经双方协商认定。风险提示：对于采购质料和工程设备的义务与责承包人采购的质料和工程设备不切合设计或有关尺度要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不切合设计或有关尺度要求的质料、工程设备运出施工现场，并重新采购切合要求的质料、工程设备，由此增加的用度和（或）延误的工期，由承包人负担。

发包人提供的质料和工程设备的规格、数量或质量不切合条约约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货所在变换等情况的，根据发包人违约的约定管理。第六条　质料、设备供应质料、设备供应规模的划分磨练：一、本工程所需质料、设备一般由承包方组织供应，按划定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应努力配合。

二、所有质料、设备、制品、半制品均附有及格证，都要经甲方检检验收，签交物资验收及格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署进场证书，不得运进场外。三、已进场的物资，若发现不及格，供料一方必须迅速将其运进场外。四、没有及格证书，且未经试验判定或经由试验判定为不及格的修建质料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属质料人员失职或其他原因造成不良结果，由责任一方卖力。

五、任何一方强迫对方使用不及格的修建质料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切结果由强迫一方卖力。第七条　工期顺延如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：一、甲方在条约划定开工日期前，不能提交乙方施工厂地、进场门路、施工用水或电源未按划定接通（凭据需要），影响承包方进场。二、属包关连数规模的重大设计变换；提供的工程地质资料禁绝，使基础超深；施工方法与设计划定不符而增加工程量影响施工进度。

三、甲方现场代表无故拖延管理签证手续而影响下一工序施工。四、因遇人力不行抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。第八条　工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。

二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府摆设资金到位，甲方一次性支付工程款。三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第九条　竣工与结算一、工程竣工验收前，做好施工规模内的园地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请陈诉，并附完人为料一式八份：1、工程施工竣工总结及大事记；2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；4、本工程单元质量评定表（含原始施工记载资料）、修建质料的试验检测资料。

甲方审核后认为工程具备验收条　件，应在收到验收申请陈诉后的28天内组织验收。二、本条约造价结算方式：按实际发生工程量结算。

第十条　工程施工宁静乙方在施工历程中，应按有关划定，接纳严格的宁静防护措施，并负担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的用度。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任______方负担和有关用度。

风险提示：明确违约责任在签订条约时，双方就要想到可能发生的违反条约的行为，并在条约中划定相应的处罚措施，通过明确违约时需要负担的责任，来督促各方真正推行应负担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第十一条　违约责任一、乙方不能按甲方的质量、宁静、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止条约。二、按经济条约法的有关划定，如工程质量不切合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处置惩罚或返工，用度乙方自理。

不按甲方意见返工，甲方有权不支付用度。三、乙方不平从甲方摆设、指挥造成的损失由乙方负担，由甲方造成的损失由甲方负担。四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止条约，变换施工队伍，由此所造成的损失由乙方卖力。

第十二条　纠纷处置惩罚承包单元与发包单元发生条约纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调整，调整无效时，可向____________人民法院起诉。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收及格之日起算，详细分部门项工程的保修期由条约当事人在专用条约条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当凭据有关执法划定以及条约约定负担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十三条　工程保修工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下____%的工程款作为工程保修金，保修期____年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件实时举行返修，用度自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十四条　附则一、本条约共____份，正本两份，副本____份，条约附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门存案。

二、本条约经双方签字盖章后生效，工程竣工验收切合设计要求，保修期满终止。三、条约未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方告竣协议作为本条约的一部份，具有同等执法效力。发包方（章）：地址：法定代表人：委托署理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：条约签订日期：________年____月____日承包方：（盖章）地址：法定代表人：委托署理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：条约签订日期：________年____月____日。

本文来源：开云体育世界杯在哪买-www.longbox.cc